买卖合同书(15篇)
在当今不断发展的世界，合同的使用频率呈上升趋势，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。你知道合同的主要内容是什么吗？以下是小编整理的买卖合同书，希望对大家有所帮助。
买卖合同书1甲方(买方)：__________________________
乙方(卖方)：__________________________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律的规定，甲乙双方协商签订如下合同：
第一条合同标的要求
1.甲方同意从乙方购买，乙方同意出售附件所列 系统设备。
2.产地：详见附件。
3.质量标准：
(1)按原厂质量标准，即以说明书为准。
(2) 其他：____________
4.技术标准：
乙方提供的设备为原厂行货，符合原厂行货的技术标准。
5.其他要求：________________________第二条合同价款及支付方式
1.本合同所列各项目的总价款为人民币： ￥ __________________
2.支付方式：(1)双方约定按以下第 ______种方式支付：
① 甲方在货到并安装验收合格后______个工作日内一次性支付所有款项。
② 第一期付款：合同签订后______个工作日内支付合同总价款的______% 。
第二期付款：货到验收合格后______个工作日内支付合同总价款的______% 。
第三期付款：________________________
③ 其他：______________________________
(2) 付款信息
乙方单位名称：________________________
开户银行：______________________________
帐号： ______________________________
乙方负责开具相关发票。
第三条交货时间、地点和包装
1.交货时间：按以下第______种方式确定交货时间
(1)自合同签订之日起 ______日内。
(2)于______年______月______日内。
(3)其他方式：
买卖合同书2甲方：______________
乙方：______________
签约地点：______________
签约时间：______________
甲，乙双方本着互惠互利的原则，经平等协商达成如下协议：
乙方向甲方购买如下货物：
品名规格______________
材质______________
规格型号______________
数量(吨)______________
含税单价______________
金额(元)______________
生产厂家______________
螺纹钢线材具体数量以实发为准.
2.质量标准：甲方保证所销售的货物符合现行国标，并附钢厂原始材质证书。如经乙方验收有质量问题，乙方在合理期限内有权根据具体情况要求甲方降价，换货，退货，一切损失由甲方承担.
3.价格条款：本合同单价为甲方仓库含税交货价，运杂费由乙方承担.
4.付款方式：期限：乙方预付合同货款10%，余款提货前付清.款到提货，按实发数量结算.
5.交货地点，方式，期限：汉钢货场，交货期8月31日前交清.
6.包装方式，损耗计算：按通用方式包装，按理论计重.
7.违约责任：按《合同法》有关规定办理.
8.合同争议的解决方式：由合同签约地法院裁决.
9.合同有效期：本合同自签约日生效，有效期半年.
10.甲，以双方应诚信履约，未尽事宜，协商解决。
本合同一式二份，双方各执一份.
甲方：______________乙方：______________
公司名称：______________公司名称：______________
法定代表人：______________法定代表人：______________
委托代理人：______________委托代理人：______________
买卖合同书3卖方：(以下简称甲方)
买方：(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《青岛市建设工程材料管理条例》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就建设工程材料(以下简称建材)买卖等事宜订立如下条款，以便共同遵守。
第一条拟使用建材之建设工程及所购买建材基本信息
(一)拟使用建材之建设工程基本信息(附件1) (1)建设工程
①名称：
②地址：
③建设单位名称：
④施工单位名称：
⑤监理单位名称：
(2)建设工程用地批准手续(附件1.1)：
①批准证书/证明名称：
②证书/证明编号：
(3)规划许可证(附件1.2)：
①规划许可证名称：
②证书编号：
(4)施工许可证(附件1.3)：
①施工许可证名称：
②证书编号：
(二)所购买建材基本信息
第二条质量标准(需具体明确，作为产品验收标准，见附件2)
第三条建材包装
(1)包装标准：
(2)包装费用：
(3)包装物的处理方法：选择以下第种处理方法。
①甲方负责自行回收。
②包装物随产品归乙方所有，现场所产生的其它与产品包装有关的垃圾及其相关的清理工作由乙方负责。
(4)其它：第四条交货
(1)交货方式：(甲方送货/乙方取货)
(2)交货时间：
(3)交货地点：
(4)运输方式：
(5)运输及装卸费用承担：
(6)其它：
第五条验收
(1)验收标准：货物验收以本合同第一条、第二条、第三条之约定及双方一致同意的标准进行。
(2)验收方式：
①当场验收：对于货物的规格、颜色、数量与约 ……此处隐藏10089个字……具的品质和数量证明书两份，如16条第（１）项中所规定．
５） 通知买方已装车的电报抄件一份．
（２） 装车同时，卖方应将上述单据副本各一份（本条５项除外）寄送目的港．
13． 装车条件：
（１） 卖方应于本合同规定的装车期前10天，以电报通知买方如下内容：合同号，品名，数量，价值，件数，毛重，尺码，港口备妥待运日期，以便买方洽订舱位．
（２） 中国蓝天海运公司，将作为买方的车代理洽订舱位．
（３） 买方应于车只预计抵港日期前十天，将车名，预计装货日期，合同号通知卖方，以便卖方安排装车．卖方应与车代理保持密切联系．当必须换车或车提前或推迟到站时，买方或其车代理应及时通知卖方．如车只不能在买方通知的车期后8天内到达车站，买方应担负自9天起所带来的仓租费和保险费．
买卖合同书14原告：
姓名：______
性别：__
年龄：__
民族：__
职务：______
工作单位：________住址：__________电话：______
被告：名称：________地址：__________
法定代表人：姓名：______职务：______
电话：______
诉讼请求：
1．请求判令被告向原告支付报酬及利息____元。
2．本案诉讼费用由被告承担。
事实与理由：
____年__月__日至____年__月__日，原告为被告印刷____及____等，约定报酬____元。原告按照约定完成了被告的交待的事项，但被告拒不支付报酬，原告多次催要未果，故根据《中华人民共和国民法典》第__条的规定，特向贵院提起诉讼，请求支持原告的诉讼请求，维护原告的合法权益。
此致
________________________人民法院
具状人：____________
买卖合同书15订立合同双方：
购货单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称甲方）
供货单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称乙方）
第一条其产品名称、规格、质量（技术指标）、单价、总价等，如表所列：
第二条产品包装规格及费用＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第三条验收方法＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第四条货款及费用等付款及结算办法＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第五条交货规定
1.交货方式：＿＿＿＿＿＿
2.交货地点：＿＿＿＿＿＿
3.交货日期：＿＿＿＿＿＿
4.运输费：＿＿＿＿＿＿＿
第六条经济责任
1.乙方应负的经济责任
（1）产品花色、品种、规格、质量不符合本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之＿＿＿计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
（2）乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的＿＿＿％的罚金。
（3）产品包装不符合本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值＿＿％的罚金付给甲方。
（4）产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之＿＿的罚金。
（5）乙方未按照约定向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料，应当承担相关的赔偿责任。
2.甲方应负的经济责任
（1）甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款（或包装价值）总值x％的罚金。
（2）甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值＿＿％的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍须按合同规定收货。
（3）甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一日，甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之＿＿的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等，应视中途退货处理。
（4）属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之＿＿＿的罚金。
（5）甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之＿＿计算付给乙方，作为延期罚金。
（6）乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因而造成的损失和运输费用及罚金。
第七条产品价格如须调整，必须经双方协商。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的万分之＿＿作为罚金付给甲方。
第八条甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额＿＿％的补偿金。
第九条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前＿＿天与甲方协商。
第十条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第十一条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得有关机构证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承担违约责任。
第十二条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，双方可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。（两者选一）
第十三条本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十四条本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第十五条本合同一式＿＿＿份，由甲、乙双方各执
正本一份、副本＿＿份。
订立合同人：
甲方：＿＿＿＿＿＿（盖章）乙方：＿＿＿＿（盖章）
代理人：＿＿＿＿＿（盖章）代理人：＿＿＿（盖章）
负责人：＿＿＿＿＿（盖章）负责人：＿＿＿（盖章）
地址：＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿
电话：＿＿＿＿＿＿＿＿电话：＿＿＿＿＿＿
开户银行、帐号＿＿＿＿＿开户银行、帐号＿＿＿＿
＿＿＿＿年＿＿月＿＿
